ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2008 г. № 2860
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(в ред. Постановления
Руководителя Исполкома
муниципального образования "г. Набережные Челны"
от 09.04.2010 № 2300)
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 41
Устава города, в целях развития добросовестной конкуренции ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение
о порядке отбора муниципальными автономными учреждениями города Набережные Челны подрядных организаций согласно приложению № 1;
2) примерную форму договора
подряда согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Руководителя Исполнительного комитета Андрееву Ф.И., Гайнуллова М.А., Зайнуллина А.З., Каширину Г.М., Кропотову Н.А., Халимова Р.М.
Руководитель
Исполнительного комитета
В.Г.ШАЙХРАЗИЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Руководителя
Исполнительного комитета
от 16 сентября 2008 г. № 2860
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ АВТОНОМНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяет порядок отбора подрядчиков для выполнения работ по ремонту недвижимого имущества, закрепленного за муниципальными автономными учреждениями города Набережные Челны (далее - автономные учреждения) на праве оперативного управления, либо выполнения работ по ремонту (строительству) объектов недвижимости за счет средств, предоставленных автономному учреждению из бюджета муниципального образования город Набережные Челны, в том числе в случае направления таких средств на погашение задолженности автономного учреждения, образовавшейся в результате привлечения автономным учреждением заемных средств, направленных на ремонт (строительство) таких объектов.
2. В целях отбора подрядчика для выполнения работ, указанных в пункте 1
настоящего Положения, автономное учреждение размещает в средствах массовой информации сообщение об отборе подрядчика (далее - сообщение).
Сообщение может быть размещено на официальном сайте города Набережные Челны в сети "Интернет".
Размещение сообщения на официальном сайте в сети "Интернет" осуществляется отделом муниципального заказа Исполнительного комитета.
3. В сообщении указываются:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона автономного учреждения;
2) объем работ по договору подряда (за исключением случая, если такой объем невозможно определить);
3) место выполнения работ;
4) максимальная цена договора подряда;
5) сроки (периоды) выполнения работ;
6) информация о способе обеспечения обязательств подрядчика по договору подряда (в случае, если такой способ устанавливается);
]]>9.3. В случае установления Заказчиком в ходе проведения контрольных обмеров приписок (или завышения) предъявленных объемов работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере суммы приписок. Подрядчик обязан заплатить штраф в течение семи рабочих дней со дня предъявления Заказчиком требования о выплате штрафа.
Подрядчик документально устраняет предъявленные приписки (или завышения) путем оформления справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме № КС-3 в течение десяти рабочих дней с момента их предъявления. В случае неустранения таких приписок (или завышений) в указанный срок Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от суммы такой приписки (или несоответствия) за каждый день просрочки.
9.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени при нарушении Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором:
- за нарушение срока окончания работ, предусмотренного пунктом 1.2
настоящего договора, - в размере 0,05% от цены договора за каждый последующий день просрочки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором;
- за задержку устранения недостатков в результатах работы и отступлений от условий настоящего договора, ПСД - в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки против сроков, установленных Заказчиком.
9.5. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2
настоящего договора, на Подрядчика налагается штраф в размере 5% от цены договора.
9.6. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявленных к оплате выполненных объемов работ, примененных расценок, размеров лимитированных затрат, качества выполняемых работ, качества поставляемых материалов и конструкций. В случаях ненадлежащего использования Подрядчиком своих обязательств, повлекшего за собой завышение стоимости работ, подтвержденное результатами проведенной проверки, Заказчик вправе взыскивать с Подрядчика неустойку в размере суммы завышения стоимости выполненных работ.
9.7. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пеней), предусмотренной настоящим договором, а также возмещение убытков производится на основании требования Заказчика, а в случае возникновения спора стороны будут разрешать вопросы в судебном порядке. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.
9.8. При несвоевременном устранении Подрядчиком недостатков, отступлений от условий договора и ПСД Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить такие недостатки и отступления с привлечением третьих лиц с обязательным извещением об этом Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости работ на устранение недостатков и отступлений производятся Заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика либо в порядке удержания, предусмотренного пунктом 3.1.2
настоящего договора.
9.9. За нарушение технологии производства отдельных видов работ Заказчик вправе производить оплату выполненных работ, включая стоимость материалов, используемых при выполнении работ.
9.10. Согласование Заказчиком качества материалов не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемого при выполнении работ материала.
9.11. В случае применения в отношении Заказчика штрафных санкций по вине Подрядчика оплата указанных санкций осуществляется за счет Подрядчика путем удержания, предусмотренного пунктом 3.1.2
настоящего договора. При этом в случае, если сумма оставшихся платежей, причитающаяся Подрядчику в счет выполненных работ по настоящему договору, недостаточна для оплаты указанных санкций, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика недостающие для уплаты таких санкций средств в бесспорном порядке.
10. Изменение и расторжение договора
10.1. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
10.2. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим договором.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, Заказчик вправе односторонне отказаться от исполнения настоящего договора (п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ). В этом случае настоящий договор считается расторгнутым по истечении 15 дней со дня направления Заказчиком Подрядчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора с указанием причин такого отказа.
11. Другие условия
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами города Набережные Челны.
11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При невозможности достижения соглашения споры разрешаются Арбитражным судом Республики Татарстан в установленном законом порядке.
11.3. Подрядчик не вправе пользоваться и распоряжаться, продавать или передавать результаты выполненных в рамках настоящего договора работ (отдельную его часть), а также ПСД (или отдельную ее часть) какой-либо третьей стороне.
11.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "__"________ 200_ г., а в части исполнения принятых по настоящему договору обязательств - до полного их выполнения сторонами.
11.5. Настоящий договор составлен на _____________(_______________) листах
количество листов с учетом приложений
в ___________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
- перечень работ, выполняемых Подрядчиком (Приложение № 1);
- смета (Приложение № 2);
- календарный график выполнения работ (Приложение № 3).
12. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
________________________________ _______________________________
________________________________ _______________________________
________________________________ _______________________________
________________________________ _______________________________
________________________________ _______________________________
________________________________ _______________________________
___________________ ____________ ________________ ______________
Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета
Р.М.УСМАНОВ
